第九条：若甲方转让**店 ， 必须将微波炉一起转让 ， 并且保证微波炉继续在美食店内使用 ， 保证门头、灯箱设施不变 。该转让包括但不限于实际经营者的变更、营业执照的变更、经营地址的变更等 。
第十条：不可以抗力处理： 如果甲方经营的**店因拆迁、建筑物改造、整体规划变更等行为导致不能经营的 ， 若经营期限未满三年 ， 甲方应退还乙方微波炉； 第十一条：本协议未尽事宜 ， 双方可签订补充协议 ， 补充协议和本协议具有同等效力 。第十二条：因本协议产生的任何争议 ， 双方可以协商解决 ， 若在协商开始后15天内未能解决 ， 双方同意将纠纷提交乙方住所地管辖权的人民法院诉讼 。
第十三条：本协议自双方签字并盖章之日起生效 ， 本协议的有效期为*年 。第十四条：本协议一式两份 ， 双方各执一份 ， 具同等效力 。
甲方： 乙方： 签字： 授权代表签字： 公章： 公章： 签约时间： 年月日 签约时间： 年月日 。
7.承包工程合同协议书怎么写施工合同即建筑安装工程承包合同 ， 是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程 ， 明确相互权利、义务关系的合同 。
范本
承包方（乙方） ：发包方（甲方）：
兹有乙方现承包甲方发包的工程 ， 根据有关法律、法规的规定 ， 结合本工程的具体情况 ， 甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致 ， 达成如下条款 ， 并共同遵守执行 。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包内容：
4、承包范围：
5、承包方式：
6、质量要求：GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
7、工期要求： 年 月 日至 年 月 日 。
二、甲方工作：
1、甲方指派 为驻工地代表 ， 负责履行本合同的相关事宜 ， 全面、全权负责现场的管理工作 ， 对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查 。
2、负责向乙方提供临时水电 。
三、乙方工作：
1、乙方 为驻工地代表 ， 常驻现场 ， 负责履行合同范围内的应尽职责 ， 按照甲方要求组织施工 ， 保质、保量、按期完成施工任务 ， 服从甲方工地代表的监督和管理 。
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作 ， 竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责 。
3、未经甲方同意 ， 不得擅自拆改原建筑结构或设备管线 。
四、关于质量的约定：
1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工 ， 工程质量达到施工合同要求 ， 相关质量验收规范（GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等）作为本工程的质量评定验收标准 。
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收 ， 其返工费用由乙方承担 ， 工期不顺延 。
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量 ， 其返工费用由甲方承担 ， 工期顺延 。
4、本工程质保期为壹年 ， 质量保修期自竣工验收之日起计 。保修期内如发生质量问题 ， 乙方须无偿履行保修责任 。
五、关于工期的约定：
1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期 ， 工期顺延 。
2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期 ， 工期不顺延 。