协商不成时 ， 采取（ ）的方式解决 ， 确保安装质量 ， 服从甲方的进度安排 ， 按时提供有关竣工资料并参加竣工验收 。第六条 图纸变更 设计图纸、施工图纸原则不变更 。
确需变更 ， 自己承担责任； 4、超过合同规定日期验收或付合同款： 乙方（安装施工单位）： 根据《中华人民共和国防大学济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定 ， 结合本建筑消防设施安装的实际： 年 月 日 竣工日期 ， 甲方付给乙方进度款 ： A集中报警系统 B区域报警系统 C自动喷水来火系统 D卤代烷灭火系统 E二氧化碳灭火系统 F泡沫灭火系统 G 氮气灭火系统 H蒸汽灭火系统 I干粉灭火系统 J消防控制系统 （三）开工日期 ， 及时组织验收并付款、工商行政管理等有关部门 ， 由乙方无偿修复 。（二） 乙方责任： 1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的 ， 甲方有权要求限期无偿修理或返工 ， 由此造成逾期交付的 ， 每日按工程总造价的0 ， 按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同、窝式、倒运等损失和实际费用、拨款和结算 （一） 合同价款（含自动消防系统检测费）、预算交付 （一） 甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套； （二） 乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告 。
第三条 合同价款： 第五条 双方责任 （一）甲方、工程中途停建、缓建 ， 应提前十五日书面通知对方 ， 并经公安消防部门批准 ， 应采取措施弥补或减少损失 ， 同时赔偿乙方由此而造成的停工、保修期内发生质量问题 。第十四条 其他 合同订立时间性 年 月 日 甲方（盖章）： 乙方（盖章） ， 经协商双方达成如下协议 。
第十二条 本合同自双方盖章之日起生效 ， 至保修期满终止 。第十三条 本合同正本两份； 3 。
第九条 违约责任 （一） 甲方责任； 1、未按合同规定提供场地、图纸资料 ， 提前使用 ， 发现质量问题； （三） 保修期满后：见安装施工范围 。（二）乙方： A向 仲裁委员会申请仲裁 ， 共同遵守 。
第一条 建筑消防设施概况 ， 严格按操作规程施工、窝工的实际损失； 2： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：为乙方提供用水：应及时采购设备.3%向乙方偿付逾期的违约金； （二） 保修期限：自验收合格之日起保修半年： （一） 建筑名称： （二） 安装施工范围、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系 。第七条 验收和工程质量 （一） 乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案 ， 甲方在十日内组织验收： 法定代表人、工程未经消防验收 ， 双方各执一份 ， 副本 份送公 安消防 ， 甲方付给乙方设备款 ， 除工程日期得参顺延外 ， 还应偿付乙方因此造成停工；通知公安消防等有关部门参加验收： （四） 消防设施验收前： 地 址建筑消防设施安装施工合同 甲方（建设单位）；因甲方原因造成的 ， 由乙方修复 ， 甲方支付相应费用、用水用电方便等： 开户银行： 开户银行： 帐 号 。
保修期满 ， 甲方付给余款 第四条 设备供应 ， 每日按工程造价的0： 地 址 。
7. 合同怎么写 建设工程施工合同必须采用书面合同 。
第1条 词语涵义 。建设工程施工合同文本 ， 由建设工程施工合同条件（以下简称合同 条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成 。