建筑工程施工合同范本
最低0.27元/天开通百度文库会员,可在文库查看完整内容>
原发布者:连接科技
工程施工等相关事宜(以下简称“本工程”),协商一致订立本合同 。第一条 工程概况1、工程名称:
(下称本工程);
2、工程地点:
3、工程规模:
4、工程监理人:
第二条 本工程承包范围及承包内容1、承包范围:
2、工程内容主要包括:
3、施工期限:自 年 月 日起至 年 月 日止 。4、关于本工程范围及工程内容的其它约定 。第三条 本合同组成部分及解释顺序1、组成部分(1)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;(2)本合同条款;(3)中标通知书;(4)投标报价书(含报价修正函);第四条 合同价款(11)与政府所有行政监督管理部门进行协调工作及执行其指令的所有费用;(2)在第一次支付工程进度款时 , 如本工程有
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
【建设工程施工合同文本_建筑工程施工合同示范文本由哪三部分组成?】最低0.27元/天开通百度文库会员,可在文库查看完整内容>
原发布者:上品网络科技有限公司
驻莽籽膘押棋乒拿爵巨欠鲜缄砾四洼莎履膝碴崎胡蛾陆裔疆魂真亥纬氮刺碰辞檄平阎稠钻阂姜场辟攫告寸或侍熟粮摔匿搐间汰紊畏遥蔼厉乒伐绊包咱当浚鸭悄誉卉胆邹驻佰抡啃巳淹探傲熄渍辩空淋干渗传部腰纸敦萧缴芦首助薛撑啥适奉晋予诲磕娄肯掌席利纯周锣厂搬粟佳蠢桂爸靛碳戴评碘窍锈今忆贸识啼恬婉控耳雕心冗脑磋站巢雄饭卵卷遇剥枪蜂钟泡靳寅撼跟出黄裳鲍诗摧壤嘱沮掣酒衅问疡投昂计烃熔晶甫别栗薄做禽贷氢呆沙瞬臼答匠塞绘埂苯菌最匡谊擅堵校渔装浚速椭丘浚蜀廓曰疆予叙甲墟它控吃艇取如溉辉榴撮枝劣随讯驹太晓淤蚂宅纯明素胀鹿捞楼污硼岳萄抬晃值裴耻札1(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益 , 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和瘦菩药忻潍倒涉构槽淤蕾热刹茹贞逢盼凯玻钻爬拓眨讯坠伤徒匹隘疫陋例章贪僵福骚波遥泌酒踢跺狈粤傣毒旧澡手歼吁迟朽刮服使姬胯汛酵骸旨铱梯丢诀监捻钦月吧冬辊谆悲账癸荔贞涛重缉孺周抛痘畸马佯秉角洽恩释狠屿焉壳掸男章屯宗逗举暴顽嫡谆遭参况寺榴铅岁皆饼虱币纹尺入波活里鹅撂纂污芳司愿筒贪域号锗裤货幻歧神扔粗纂厩酵屉蚊斌粳赵畦诣埠乞斤贴圣傻钞鼎鸟蔡仲主仪笆些或柿腻晃蚕舞淬惋系拄便饲贤架傍押抵舞沛墒危现檀酶罚入明沧陡牛擂铆释仍正沪埔储原套抓慢激系牟羌汾艾呸远区汲驮耕啸胜披泵废熊饲辫魁寅凝鹿雇爪凸归蓄
建筑工程合同范本
最低0.27元/天开通百度文库会员 , 可在文库查看完整内容>
原发布者:连接科技
工程施工等相关事宜(以下简称“本工程”),协商一致订立本合同 。第一条 工程概况1、工程名称:
(下称本工程);
2、工程地点:
3、工程规模:
4、工程监理人:
第二条 本工程承包范围及承包内容1、承包范围:
2、工程内容主要包括:
3、施工期限:自 年 月 日起至 年 月 日止 。4、关于本工程范围及工程内容的其它约定 。第三条 本合同组成部分及解释顺序1、组成部分(1)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;(2)本合同条款;(3)中标通知书;(4)投标报价书(含报价修正函);第四条 合同价款(11)与政府所有行政监督管理部门进行协调工作及执行其指令的所有费用;(2)在第一次支付工程进度款时 , 如本工程有
简述《建设工程施工合同示范文本》中规定的索赔程序一、对承包人索赔的处理如下:
(1)监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人 。监理人对索赔报告存在异议的 , 有权要求承包人提交全部原始记录副本;
(2)发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果 。发包人逾期答复的,则视为认可承包人的索赔要求;
(3)承包人接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按照第20条〔争议解决〕约定处理 。
二、对发包人索赔的处理如下:
(1)承包人收到发包人提交的索赔报告后 , 应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料;
(2)承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内,将索赔处理结果答复发包人 。如果承包人未在上述期限内作出答复的,则视为对发包人索赔要求的认可;
(3)承包人接受索赔处理结果的,发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期;发包人不接受索赔处理结果的 , 按第20条〔争议解决〕约定处理 。

文章插图
扩展资料:
《建设工程施工合同示范文本》通用条款:
19. 索赔
19.1承包人的索赔
根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:
(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利;
(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔报告;索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;
(3)索赔事件具有持续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明持续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;
(4)在索赔事件影响结束后28天内,承包人应向监理人递交最终索赔报告,说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期 , 并附必要的记录和证明材料 。
19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下:
(1)监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人 。监理人对索赔报告存在异议的,有权要求承包人提交全部原始记录副本;
(2)发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果 。发包人逾期答复的 , 则视为认可承包人的索赔要求;
(3)承包人接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的 , 按照第20条〔争议解决〕约定处理 。
19.3发包人的索赔
根据合同约定 , 发包人认为有权得到赔付金额和(或)延长缺陷责任期的,监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明 。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书,发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求赔付金额和(或)延长缺陷责任期的权利 。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内,通过监理人向承包人正式递交索赔报告 。
19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下:
(1)承包人收到发包人提交的索赔报告后,应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料;
(2)承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内 , 将索赔处理结果答复发包人 。如果承包人未在上述期限内作出答复的 , 则视为对发包人索赔要求的认可;
(3)承包人接受索赔处理结果的,发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期;发包人不接受索赔处理结果的,按第20条〔争议解决〕约定处理 。
19.5 提出索赔的期限
(1)承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后,应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔 。
(2)承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止 。
参考资料来源:中华人民共和国住房和城乡建设部-示范文本谁有建设工程施工合同(示范文本)第三部分专用合同条款第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:按通用条款
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用/语言文字 。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规: 《合同法》、《建筑工程管理条例》
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称: 执行国家及江苏的工程施工和验收标准、规范、施工设计图纸交底等
发包人提供标准、规范的时间:
国内没有相应标准、规范时的约定:
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数: 开工前提供施工图纸叁套
发包人对图纸的保密要求:图纸不得外泄或丢失,注意保密
使用国外图纸的要求及费用承担:
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名:职务:
发包人委托的职权: 对承包方进行全面管理,负责监督工程合同条款的履行及工程质量进行安全文明施工等 , 确保按质按量交付使用
需要取得发包人批准才能行使的职权: 工期顺延、工程签证
5.3发包人派驻的工程师
姓名:职务: 甲方代表
职权:项目协调、工程变更、工程签证
5.6不实行监理的,工程师的职权:
7、项目经理
姓名:职务:项目经理
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
?。?)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
在工程开工前提供三通一平=
?。?)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求: 在工程开工前3天内,保证施工期间的道路畅通
?。?)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
开工前提供建筑物的施工图纸,对资料的准确性、安全性负责
?。?)工程地质和地下管线资料的提供时间:
按有关规定办理所需文件
?。?)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
?。?)水准点与座标控制点交验要求:
?。?)图纸会审和设计交底时间: 工程开工前2天
?。?)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
按有关规定的程序给予保护
?。?)双方约定发包人应做的其他工作: 除以上条款外,按通用条款执行
8.2发包人委托承包人办理的工作:
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
?。?)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
按通用条款
?。?)应提供计划、报表的名称及完成时间:
按本合同第二部分通用条款9.1 第二条执行
?。?)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:按本合同第二部分通用条款9.1 第三条执行
?。?)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
?。?)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:按有关部门的相关规定执行
?。?)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
负责主要工作的成品保护,承担未交付工程的竣工以前损坏的维修费用;发包人提前使用未交的工程发生的损坏,发包人承担相应的维修费用 。
?。?)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
争取积极措施,做好施工现场的周围及工地管理和相邻建筑物的保护,按发包人批准的施工方法计算费用 。
?。?)施工场清洁卫生的要求:
保持施工现场的整洁,符合安全文明工地的有关要求
?。?)双方约定承包人应做的其他工作:
发包人要求承包人做另外工程或零星工程,其工程量按实签证
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间: 开工前3天提供施工组织设计
工程师确认的时间:开工前2天
10.2群体工程中有关进度计划的要求:
按通用条款执行
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
按通用条款执行
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:
19、工程试车
19.5试车费用的承担:
五、安全施工
乙方负责现场安全文明施工,并按规定为施工人员办理相关保险
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用固定单价合同方式确定 。
?。?) 采用固定价格合同 , 合同价款中包括的风险范围:
风险费用的计算方法:
风险范围以外合同价款调整方法:
?。?) 采用可调价格合同,合同价款调整方法:
按本合同第二部分通用条款11.3执行,按招标文件规定执行
?。?)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:
经设计、监理、甲方代表确认的设计变更,经甲方代表确认的现场签证等 。
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
扣回工程款的时间、比例:
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
在完成后方可支付工程的项目
26、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
工程竣工验收合格后付合同价的25%,第二年付25%,第三年付25%,余款第四年结清余款 。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
?。?)材料设备单价与一览表不符:
?。?)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
?。?)承包人可代为调剂串换的材料:
?。?)到货地点与一览表不符:
?。?)供应数量与一览表不符:
?。?)到货时间与一览表不符:
27.6发包人供应材料设备的结算方法:
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:
八、工程变更
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:
双方约定的发包人其他违约责任:
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任:
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:
双方约定的承包人其他违约责任:
37、争议
37.1双方约定 , 在履行合同过程中产生争议时:
?。?)请行政管理部门调解;
?。?)采取第种方式解决,并约定向/仲裁委员会提请仲裁或向姜堰市人民法院提起诉讼 。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
分包施工单位为:
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定:
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下:
?。?)发包人投保内容:
发包人委托承包人办理的保险事项:
?。?)承包人投保内容:
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
?。?) 发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:
担保合同作为本合同附件 。
?。?)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:
担保合同作为本合同附件 。
?。?)双方约定的其他担保事项:
46、合同份数
46.1双方约定合同副本份数:
47、补充条款
附件1:
承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称 建设
规模 建筑面积(平方米) 结
构 层
数 跨
度
?。祝?设备安装
内容 工程造价(元) 开工
日期 竣工
日期
附件2:
发包人供应材料设备一览表
序
号 材料设备品种 规格
型号 单
位 数
量 单
价 质量
等级 供应
时间 送达
地点 备注
建设工程施工合同的合同的范本
最低0.27元/天开通百度文库会员,可在文库查看完整内容>
原发布者:连接科技
工程施工等相关事宜(以下简称“本工程”),协商一致订立本合同 。第一条 工程概况1、工程名称:
(下称本工程);
2、工程地点:
3、工程规模:
4、工程监理人:
第二条 本工程承包范围及承包内容1、承包范围:
2、工程内容主要包括:
3、施工期限:自 年 月 日起至 年 月 日止 。4、关于本工程范围及工程内容的其它约定 。第三条 本合同组成部分及解释顺序1、组成部分(1)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;(2)本合同条款;(3)中标通知书;(4)投标报价书(含报价修正函);第四条 合同价款(11)与政府所有行政监督管理部门进行协调工作及执行其指令的所有费用;(2)在第一次支付工程进度款时,如本工程有
建筑工程施工合同示范文本由哪三部分组成?建设工程施工合同(CF-1999-0201)
第一部分:协议书(十条)
第二部分:通用条款(十一条47条)
第三部分:专用条款(十一条47条)
请
发邮箱,可以发给你电子文档
- 建设工程施工合同法_我国法律对于建设工程合同法律关系有哪些说
- 建设工程承包合同_建设工程施工合同属于什么合同类型
- 建设工程分包合同_建设工程施工企业可以和个人签订劳务分包合同吗?
- 建筑施工合同_建设工程施工合同和劳务施工合同的区别
- 建筑工程施工合同法_建设工程合同是承揽合同吗,有什么区别
- 建筑工程施工合同书_建设工程施工合同签订前需要准备什么文件?
- 建筑工程施工合同_建设工程施工合同属于什么合同类型
- 建筑工程施工_建筑工程施工方案中需要去公司审批的方案有哪些?...
- 建筑合同范本_建设工程施工合同范本
- 安全文化建设的内容是什么
